O IFSC recebeu, por doação, um terreno com edificação destinado à implantação de um novo câmpus, a ser incorporado ao patrimônio da União. Para subsidiar a incorporação, o corpo técnico precisa avaliar o imóvel. Os dados de mercado disponíveis são heterogêneos quanto a área, padrão construtivo e localização. Considerando a NBR 14653, a IN SPU/MGI nº 98/2025 e o Manual de Avaliação de Imóveis 2024, a conduta tecnicamente adequada é

O IFSC recebeu, por doação, um terreno destinado à futura ampliação de um de seus câmpus. Para incorporar o imóvel ao patrimônio, o corpo técnico precisa avaliar o valor de mercado do terreno. Há disponíveis dados de transações e ofertas de imóveis semelhantes na região, com características comparáveis. Considerando a NBR 14653-1 (Avaliação de bens), o método tecnicamente adequado para a avaliação é o

Oito meses após a entrega de uma edificação, surgem fissuras em vigas e lajes de concreto armado. Na vistoria, observam-se fissuras predominantemente verticais no meio do vão das vigas, com abertura entre 0,3 mm e 0,5 mm, e manchas de corrosão em armaduras expostas. Considerando a NBR 6118 (Projeto de estruturas de concreto) e a NBR 15575 (Desempenho), a interpretação técnica mais adequada é a de que

Durante a execução de uma obra, a contratada alega atraso de 12 dias por interferências não previstas em projeto, pleiteando aditivo de prazo. A fiscalização apura que: (i) as interferências afetaram apenas atividades com folga total de 8 dias; (ii) o atraso documentado no diário de obras foi de 12 dias corridos. Considerando o art. 137 da Lei nº 14.133/2021 e o impacto no caminho crítico, a conclusão tecnicamente adequada é

Na elaboração do orçamento de referência de uma obra pública do IFSC, o corpo técnico adotou o SINAPI como sistema de referência. Para um serviço, o custo unitário de referência (sem BDI) é de R$ 85,00/m², e o BDI adotado para o empreendimento é de 22,5%. Considerando o Decreto nº 11.462/2023 e as diretrizes do Acórdão TCU nº 2.622/2013, o preço unitário de referência do serviço, com BDI, é

No certame licitatório realizado pelo IFSC para a contratação da obra de ampliação do bloco de multimídias, após o julgamento das propostas, a proposta vencedora apresenta duas divergências: (i) entre o preço unitário e o total de um mesmo item da planilha; e (ii) entre a soma dos totais dos itens e o valor global ofertado. Considerando as regras de saneamento de propostas previstas na Lei nº 14.133/2021 e no decreto que a regulamenta, a conduta tecnicamente adequada da Administração é

Considere o seguinte trecho do art. 59, §4º, da Lei nº 14.133/2021.
"A Administração poderá exigir dos licitantes a demonstração da exequibilidade das propostas, presumindo-se inexequíveis as propostas com valor inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, podendo o licitante comprovar que os custos são compatíveis com os preços de mercado."
Com base no dispositivo citado, é correto afirmar que

Durante a execução da obra, a contratada pleiteia prorrogação de 15 dias por chuvas intensas. A fiscalização apura que: (i) o período de chuvas excepcionais documentado foi de 15 dias; (ii) as atividades afetadas possuem folga total de 7 dias, e o atraso real no caminho crítico foi de 8 dias; (iii) a contratada não apresentou novo cronograma físico-financeiro. Considerando o art. 137 da Lei nº 14.133/2021 e o princípio do nexo causal, a conduta tecnicamente adequada é

Em empreitada por preço unitário, o contrato prevê o item "concreto estrutural" com 1.000 m³. Durante a execução, a contratada executa 1.280 m³, alegando perdas no bombeamento e alterações de projeto. A fiscalização constata que: (i) a composição do preço unitário já contempla perdas de transporte e bombeamento; (ii) o acréscimo decorre de alteração de projeto autorizada (150 m³) e de perdas não comprovadas (130 m³). Considerando o art. 125 da Lei nº 14.133/2021 (limite de 25% de acréscimo) e o princípio da medição do efetivamente executado, a conduta tecnicamente adequada é

Na reforma de um bloco didático do IFSC, a rede de precedências pelo método CPM apresenta: A(4) e B(5) iniciam simultaneamente; C(6) depende de A; D(3) depende de A e B; E(7) depende de C e D; F(2) depende de B (durações em dias). Considerando o método do caminho crítico, a folga total da atividade B e a duração total da obra são, respectivamente,